一、填空题：
1.依据建设部第87号令《建筑业企业资质管理规定》，自（ ）时间实施，将建筑业企业资质分为（ ）、（ ）、（ ）
答案：2001年7月1日、施工总承包、专业承包、劳务分包
2.《中华人民共和国招标投标法》，自（ ）实施。 答案：2001年1月1日
3.《中华人民共和国合同法》，自（ ）实施。 答案：1999年10月1日
4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为（ ）、（ ）、（ ）；将工程设计资质分为（ ）、（ ）、（ ）。
答案：工程勘察综合资质、 工程勘察专业资质、 工程勘察劳务资质； 工程设计综合资质、工程设计行业资质、 工程设计专项资质。
5.投标文件包括（ ）、（ ）、（ ）。 答案：投标书、技术标、商务标
6.投标决策，按性质分为（ ）和（ ）；按效益分为（ ）、（ ）和（ ）。 答案：风险标、保险标；盈利标、保本标、亏损标
7.投标人应当按照（ ）的要求编制投标文件，投标文件应当对（ ）提出的（ ）和（ ）做出响应。 答案：招标文件；招标文件、实质性要求、条件
8.投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（ ）、（ ）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。 答案：非主体、非关键性
9.投标人不得以低于（ ）的报价竞标，也不得以（ ）投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 答案：成本、他人名义
10.1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由（ ）、（ ）、（ ）三部分组成。 答案：《协议书》、《通用合同》、《专用合同》
11.依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（ ）、（ ）。 答案：公开招标、邀请招标
12.联合体中标的，联合体各方应当与（ ）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（ ）。 答案：共同、连带责任
13.项目招标在开标时，由（ ）主持，邀请所有的（ ）参加 答案：招标人、投标人
14.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（ ）d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 答案：30日
15.建设工程合同包括（ ）、（ ）、（ ） 答案：勘查合同、设计合同、施工合同 16.合同订立分为（ ）、（ ）、（ ），而建设工程合同应当采用（ ） 答案：书面形式、口头形式、其他形式；书面形式
17.招投标活动的基本原则是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。 答案：公开原则、公平原则、公正原则、诚实信用原则
18.整个招标投标过程，经过（ ）、（ ）和（ ）。 答案：招标、投标、定标
19.FIDIC合同为（ ）的计价方式 答案：单价合同
20.承包人在工程师变更确定后（ ）d内，提出变更工程价款报告。 答案：14d
21.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的（ ） 答案：3%
22.施工合同按计价方式来分为（ ）、（ ）、（ ）。 答案：总价合同、单价合同、成本加酬金合同
23.合同中免责条款无效的是（ ）、（ ）。
答案：造成对方人身伤害、故意或重大过失造成对方财产损失
24.违约金的根本属性是其（ ），此外还具有（ ）。 答案：制裁性、补偿性
25.违约金可分为（ ）违约金和（ ）违约金。 答案：约定、法定
26.建设工程争议处理的基本方式是（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。 答案：和解、调解、仲裁、诉讼 二、选择题：
1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ ）d前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 30 15 10 20 答案：15
2.（ ），是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。 公开招标 有限制招标 无限制招标 议标 邀请招标 答案：公开招标 无限制招标
3.（ ），是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
公开招标 有限制招标 无限制招标 议标 邀请招标 答案：公开招标 邀请招标
4.自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）d。 15 20 30 25 答案：20
5.建筑市场的主体包括（ ）、（ ）、（ ）。 业主 承包商 工程咨询公司 政府部门 答案：业主 承包商 工程咨询公司
6.采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由（ ）对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定
承包人 发包人 担保人 监理人 答案：担保人
7.履约担保的形式（ ）
银行保函 履约担保书 预留金 预付款 答案：银行保函 履约担保书 预留金
8.评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（ ）以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于（ ） 7，1/3 7,2/3 5,1/3 5,2/3 答案：5,1/3
9.劳动分包合同主要条款主要包括（ ）
劳务分包人资质情况 质量标准 劳务分包工作对象及提供劳务内容 分包工作期限 进度计划
答案：劳务分包人资质情况 质量标准 劳务分包工作对象及提供劳务内容
10.劳务分包合同规定，工程承包人确认结算资料后（ ）d内向劳务分包人支付劳务报酬尾款 4 14 7 28 答案：14
11.劳务分包合同规定，当发生（ ）情况之一的，工程承包人应当承担违约责任。
工程承包认违反合同的约定 劳务分包人违约 工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬 不可抗力 工程承包人不按约定履行合同义务 答案：工程承包认违反合同的约定 工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬 工程承包人不按约定履行合同义务
12.劳务分包合同规定，劳务报酬可以采用（ ）方式
固定劳动报酬（含管理费） 约定不同工种劳务的计时单价（含管理费） 按确认的工时计算 约定不同工种劳务的计时单价（含管理费） 按图计算 约定不同工作成果的计件单价（含管理费） 按确认的工程量计算 约定不同工作成果的计件单价（含管理费）
答案：固定劳动报酬（含管理费） 约定不同工种劳务的计时单价（含管理费）
按确认的工时计算 约定不同工种劳务的计时单价（含管理费） 按确认的工程量计算 约定不同工作成果的计件单价（含管理费）
13.租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理的保险，由（ ）支付保险费用 劳务分包人 工程承包人 业主 监理 答案：工程承包人
14.FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期是从（ ） 合同签字之日起到颁发工程移交证书日为止 合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止 发布开工令之日起到颁发工程移交证书为止 发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止 答案：合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止
15.预留金一般为每次工程进度款的10％，但总额一般应限制在合同总价款的（ ） 15％ 10％ 5％ 3％ 答案：5％
16.投标保证金的数额一般为投标价的（ ）左右，但最高不得超过（ ）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（ ）
2％、80、30 3％、80、30 2％、90、20 2％、80、20 答案：2％、80、30
17.( )不属于工程索赔证据
来往信件 各种会议纪要 工程照片 工程师现场口头指令 答案：工程师现场口头指令
18.当出现下列合同文件互相矛盾时，（ ）的解释顺序最后
补充协议 合同协议书 合同专用条款 合同通用条款 答案：合同通用条款
19.（ ）不属于合同文件
中标通知书 图纸 工程量清单 施工日记 答案：施工日记
20.有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（ ）
因合同文件引起的索赔 有关工程施工的索赔 关于价款方面的索赔 特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔
答案：因合同文件引起的索赔
21.( )不是施工索赔的理由
发包人延误支付期限造成承包人的损失 非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用 非承包人的原因导致工程暂时停工 承包人工程管理不当造成费用增加 答案：承包人工程管理不当造成费用增加
22.解决建设工程索赔最理想的方法是（ ）
提出仲裁解决 工程师进行解决 通过协商解决 诉讼 答案：通过协商解决
23.承包人发出索赔意向通知后，（ ）在一定期限内处理该项索赔 业主 承包人 法人 工程师 答案：工程师
24.承包商应在索赔事件发生后（ ）d内向工程师递交索赔意向通知 10 20 42 28 答案：28
25.工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（ ）d内给予答复 7 25 30 28 答案：28
26.承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（ ） 工期索赔 费用索赔 工程变更索赔 工程终止索赔 答案：工期索赔
27.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ ） 工期索赔 费用索赔 变更索赔 其他索赔 答案：费用索赔
28.工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（ ） 道义索赔 总索赔 明示索赔 单项索赔 答案：单项索赔
29.索赔事件主要表现为（ ）
工期延长 工程效率的降低 工程的工期延长和资料的不全 工期的延长和费用的增加 答案：工期的延长和费用的增加
30.不属于合同分析资料的是（ ）
合同总体分析 网络图 横道图 施工日记 答案：施工日记
31.合同实施控制的内容不包括（ ）
合同监督 合同跟踪 合同诊断 合同后评价 答案：合同后评价
32.合同交底由（ ）实施
项目经理 负责合同管理的监理工程师 合同管理人员 发包人 答案：合同管理人员
33.支付担保中担保额度一般为工程总额的（ ） 5％ 20－25％ 40％ 80％ 答案：20－25％
34.预付款担保的作用（ ）
承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额 发包人的一种反担保措施 发包人用于筛选投标人 承包人可以不完全在本工程上使用该预付款 答案：承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额
35.投标担保的形式有（ ）
现金 支票 银行汇票 不可撤消信用证 履约保证书
答案：现金 支票 银行汇票 不可撤消信用证
36.投标担保金额一般不超过投标总价的（ ） 3％ 5％ 2％ 80万 答案：2％ 80万
三、问答题：
1.招标代理机构的概念？
答案：招标代理机构。是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介机构。
2.招标投标立法的目的什么？
答案：规范招标投标活动；保护国家利益、社会公共利益以及招标和投标活动当事人的合法权益；提供经济利益；保证项目的质量。
3.2000年7月国家计委关于《工程建设项目自行招标试行办法》规定招标人招标具备他条件是什么？
答案：具备项目法人资格；具有编制招标文件和组织评标的能力；有从事工程建设项目招标的经验；设有专门的招标机构或者拥有3名以上专制招标业务专业人员；熟悉和掌握招标投标法及有关法律法规。
4.什么是资格预审？
答案：资格预审，是指在发售招标文件前，招标人对潜在投标人进行的资质条件、业绩、技术、资金等方面的审查；只有通过资格预审的潜在投标人，才可以参加投标。
5.资格预审文件内容？
答案：资格预审通告的格式和内容；资格预审通知；资格预审申请书的内容及格式；资格预审合同通知书的内容和格式。投标申请人一般应准备的资料：有效的营业执照，资质等级证书，项目经理证书，近三年财务状况，类似工程施工经验等。
6.招标程序是什么？
答案：建设项目的报建，编制招标文件，投标者的资格预审，发放招标文件，开标、评标、定标，签订合同。７.招标文件的内容是什么？
答案：招标文件的主要内容：投标须知前附表和投标须知，合同文件格式，合同条件含合同通用条件和专用条件，合同协议条款，合同格式，工程技术要求及建设标准、技术规范，图纸，投标文件、投标书及投标书附录，工程量清单，补遗书及答疑惑纪要。
８．招标主要工作内容？
答案：对投标人的资格预审或资格后审；招标文件的编制；建设工程项目的标底的确定；评标。
９.投标文件的实质性响应是什么？
答案：实质性响应，是指投标文件应与招标文件在实质性条款、条件和要求相符；无显著差异和保留。或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制；纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上相应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正影响。
1０.投标程序是什么？
答案：投标前期工作，组织投标机构；参加资格预审；购买招标文件及相关资料；编制投标文件；投标文件的送达；开标、评标、定标；签订合同。
11.建设工程项目招标具备的条件是什么？
答案：概算已经批准；建设项目已正式列入国家、部门或地方的年度固定资产投资计划；建设用地的征用工
作已经完成；有能够满足施工需要的施工图纸和技术资料；已经建设项目所在地规划部门批准，施工现场的“三通一平”已经完成或一并列入招标的范围。
1２.投标的决策是什么？
答案：是否进行投标；若投标，投什么性质的标；若投标，采用的策略和技巧。
13.什么是潜在投标人？
答案：潜在投标人，是指知悉招标公告内容，以获取招标文件和参加踏勘项目现场并可能愿意参加投标竞争者。
１４．什么是投标担保？
答案：投标担保，是指投标人保证其投标被接收后对其投标书中规定的责任不得撤销或者反悔，向招标人提交的一种保证。否则，招标人将对投标保证金予以收回。
15. 什么是履约担保？
答案：履约担保，是指承包人按照发包人在造表文件中规定的要求，向发包人提交的保证率
16. 工程建设项目必须进行招标的范围是什么？
答案：大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
17.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定必须进行招标的金额？
答案：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；勘查、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；单项合同估算价低于以上三条规定标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
１８．什么是施工劳务？
答案：建设工程施工劳务是指建筑劳务企业提供活劳动以满足工程建设和使用劳动的单位，为完成建筑产品施工生产而去而取得报酬的服务活动。
１９．什么是要约？
答案：希望和他人订立合同的意思的表示，该意思表示应当符合下列规定：一是内容具体确定；二是表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束。
20. 什么是新要约？
答案：如果受要约人尚要求对要约的内容作出实质性变更，如修改合同标的、数量、质量、合同价款、履行期限、履行地点和方式、违约责任和争执解决方法，或超过规定的承诺期限才作出承诺，都不能视为对原要约的承诺，而作为受要约人提出的新要约。
２１．什么是要约邀请？
答案：要约邀请，是指希望他人向自己发出要约的意思表示，如招标公告。
２２．什么是承诺？
答案：承诺，是指受要约人同意要约的意思表示。
23.施工总承包合同的构成？
答案：1999年发布的《建设工程施工合同（师范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由《协议书》、《通用合同》、《专用合同》三部分组成。
24.建设工程总承包一般如何订立？
答案：建设工程总承包合同通过招标投标方式订立。
25.总承包的内容是什么？
答案：建设工程总承包合同双方当事人应对总承包的内容做出明确的规定，一般包括从工程项目的立项到交付使用的工程建设全过程，具体包括勘察设计、设备采购、施工管理、试车考核等。如设计-施工的总承包、投资-设计-施工的总承包等。
２６．总承包合同对工期、造价和质量三大目标的条款要求？
答案：合同履行期限方面，合同应当明确规定交工时间，同时也应对各阶段的工作期限作出明确的规定；合同价款方面，内容应规定合同价款的计算方式、结算方式，以及价款的支付期限等工程质量和验收方面，合同明确规定对工程质量的要求，对工程质量的验收方法、验收时间及确认方式。通过竣工验收后，发包人可以接受工程。
２７．建设工程的最低保修期限是什么？
答案：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年供热与供冷系统，为两个采暖期、供冷期，电线管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为两年
28．什么是合同控制？
答案：合同控制是履约管理的方式，所谓控制，就是行为主题为保证在变化的条件下实现其目标。按照拟订的计划和标准，通过各种方法，对控制对象实施中发生的各种实际值进行比较、检查、监督、引导和纠正，以保证计划目标得以实现的管理活动。
２９．什么是工程变更？
答案：工程变更，一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对施工的程序、工程的数量、质量要求、施工期限及标准等作出的变更。
３０．合同控制的方法是什么？
答案：按事物发展过程，可氛围事前控制、事中控制、事后控制；按是否形成逼和贿赂，可分为开环控制与闭环控制；按纠正措施或信息来源可分为前馈控制和反馈控制。归纳控制为主动控制和被动控制。
３１．什么是建设工程合同？
答案：建设工程合同，是指承包商进行工程建设，发包人支付价款的合同。
３２．争议解决的方式是什么？
答案：争议解决的方式，是指合同当事人约定在合同产生争议时，采取什么方式解决争议。仲裁方式，若没有约定，双方产生争议后又没有达成仲裁协议，只能通过诉讼方式解决争议。
３３．合同无效的法律规定是什么？
答案：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。
３４．索赔的概念是什么？
答案：索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。
３５．索赔的特点是什么？
答案：索赔是双向的、互相的。承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔。
３６．建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？
答案：发包人违约。包括发包人和工程师没有履行合同责任，没有正确地行使合同赋予的权利，工程管理失误，不按合同支付工程款等。合同失误。如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性，设计图纸、技术规范错误等。合同变更。如双方签定新的变更协议、备忘录、修正案、发包人下达工程变更指令等。工程环境变化。包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。不可抗力因素。如恶劣的气候条件、地震、洪水、战争状态、禁运等。
３７．建设工程索赔按当事人或签订合同的类型分类？
答案：承包人与发包人之间的索赔。承包人与分包人之间的索赔，即总承包人与分包人之间的索赔。承包人与供货商之间的索赔，即承包人与设备、材料供应人之间的索赔。承包人与保险人之间的索赔，即承包人与保险公司之间的索赔。
３８．建设工程按干扰事件的性质分类？
答案：工期拖延索赔。由于发包人未按合同规定提供施工条件如未按期交付图纸、技术资料、场地等；或非承包人原因发包人指令停工；或其他不可抗力因素造成工程中断。不可预见的外部障碍或条件索赔。如地质与发包人提供的资料不同，出现未预见到的岩石、淤泥或地下水等。工程变更索赔。由于发包人或工程师指令修改设计、增加或减少工程量、增加或删除部分工程、修改实施计划、变更施工次序，造成工期延长和费用损失。工程终止索赔。某些原因，如不可抗力或发包人违约等，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包商蒙受损失。其他索赔。如货币贬值、汇率变化，物价和工资上涨、政策法令变化、发包人推迟支付工程款等。
３９．按照索赔要求如何分类？
答案：工期索赔。要求发包人延长工期，推迟竣工日期。费用索赔。要求发包人补偿费用损失，调整合同价格。
４０．索赔的作用是什么？
答案：索赔与承包合同并存。索赔的主要作用是：保证合同的实施；落实和调整合同双方经济责权利关系的手段；索赔是合同和法律赋予受损失者的权利；防止损失发生；加深对合同的理解；有助于提高整个项目管理水平和企业素质。
４１．承包商索赔管理的任务是什么？
答案：预测索赔的机会；在合同实施中寻找和发展索赔机会，处理索赔实践，解决索赔争议。
４２．索赔成立的条件是什么？
答案：一项索赔成立，要同时具备三个条件：与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工程损失；造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序，及时提交了索赔意向通知和索赔报告。上述条件没有主次之分，应同时具备。而且只有工程师认定索赔成立之后，才处理应给予承包人的补偿额。
４３．施工索赔应具备的条件？
答案：施工索赔应具备下列理由之一：发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失，因工程变更造成的时间、费用的损失，监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成时间、费用的损失，发包人提出提前完成或缩短工期而造成承包人费用的增加，发包人延误支付期限造成了承包人的损失，合同以外的项目检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复发生的损失，非承包人原因造成工程暂时停工，物价上涨、法规变化及其他。
４４．索赔成功的条件是什么？
答案：客观性。确实存在不符合合同或违反合同的干扰事件，对承包商的工期和成本造成影响，并有确凿的证据证明。合法性。索赔要求必须符合工程承包合同的规定.合理性。索赔符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失，采用合理的计算方法和计算基础。
４５．作为索赔的合同文件是什么？
答案：合同文件是索赔最主要的依据，按照我国建设工程合同示范文本的规定，组成内容是：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。
４６．在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？
答案：证据必须与合同的履行和现场的施工有关联的材料。包括招标文件、合同文本及附件，其他的各种签约（备忘录，修正案等），发包人认可的实施计划，工程图纸，包括图纸修改指令，技术规范等。来往信件，如发包人的变更指令，各种认可信、通知、对承包人问题答复信等。各种会议纪要。施工进度计划和实际施工进度纪录。施工现场的工程文件。工程照片。气候报告。工程中各种检查验收报告和各种技术鉴定报告。工地的交接纪录，图纸和各种资料交接纪录。建筑材料和设备采购、订货、进场、使用方面的纪录、凭证和报表等。市场行情资料，包括市场价格、官方的物价指数、工资指数、中央银行的外汇比率等公布材料。各种会计核算资料。国家法律、法令、政策文件。
４７．索赔程序是什么？
答案：提出索赔要求。报送索赔资料。工程师答复。索赔的认可。持续索赔。仲裁与索赔。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容